Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 juillet 2023

4ème Chambre





ARRÊT N° 180



N° RG 20/01912 

N°Portalis DBVL-V-B7E-QSGW











BD / FB













Copie exécutoire délivrée 



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 09 Mai 2023



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Mai 2023

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial





ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 Juin 2023 prorogée au 06 Juillet 2023





****



APPELANTE :



Compagnie MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurances à forme mutuelle, immatriculée sous le numéro SIREN 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain BROGLIN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR







INTIMÉES :



S.N.C. KAUFMAN & BROAD NANTES

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES











S.A.R.L. INTECO 

immatriculée sous le numéro SIREN 434 341 673

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

Assignée à personne habilitée





Société L'AUXILIAIRE

Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES





S.A. ARCHETYPE BECT 

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES





S.A. SMA 

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES





INTERVENANTS :



Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





Monsieur [L] [O]

né le 25 Avril 1940 

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Alain BROGLIN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR

Exposé du litige :





La société Kaufman & Broad Nantes a fait édifier un ensemble immobilier de soixante-quinze logements, répartis en quatre bâtiments à [Localité 16], opération baptisée 'Les Caboteurs'.



La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la société d'architecture Atelier Cité, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et au bureau d'études BECT, suivant contrat du 10 octobre 2004. Le coût d'objectif de l'opération était alors évalué à environ 5 375 000€ HT. La durée des travaux tous corps d'état était fixée à 18 mois.



La société BECT a conclu avec M. [L] [O], également assuré auprès de la MAF, le 20 février 2005, un contrat de sous-traitance, lui confiant les études de structure, la coordination technique des lots, l'estimation des travaux, la rédaction des CCTP et DCE hors lots techniques plomberie, chauffage, ventilation et électricité.



Le permis de construire a été obtenu le 13 juin 2005 et transféré à la société Kaufman & Broad Promotion 6 par arrêté du 11 octobre 2005.



Par avenant du 26 janvier 2006, la mission de la société BECT a pris fin à l'issue de la phase projet DCE, puis par avenant du 22 octobre 2006 , la société Inteco a intégré la maîtrise d''uvre et s'est vue confier les missions AMT, OPC et gestion des TMA (travaux modificatifs acquéreurs). L'estimation des travaux était alors ramenée à 5 300 000€ HT.



Les travaux ont démarré en avril 2006. Le planning contractuel établi par la société Inteco le 8 novembre 2006 prévoyait une fin de travaux et une réception au 30 avril 2008 et une livraison aux acquéreurs dans le courant du second trimestre 2008.



Au motif de difficultés rencontrées dans l'avancement du chantier, la société Kaufmann & Broad a signé un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société ABAC le 18 janvier 2008, puis un contrat d'audit technique et d'analyse d'avancement des travaux.



La société Kaufman & Broad Nantes a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier Cité le 19 mai 2008 en raison de manquements à ses missions et conclu avec la société ABAC un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution afin d'achever les ouvrages.



Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 29 janvier 2009. Les logements ont été livrés entre novembre 2008 et février 2009.



Les sociétés Kaufmann & Broad Nantes et Kaufmann & Broad Promotion 6 ont sollicité en référé la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 juillet 2009. Les opérations ont été étendues à M. [O], puis à la société SMA, assureur de la société BECT, et à L'Auxiliaire, assureur d'Inteco.



L'expert, M. [F], a déposé son rapport le 14 mars 2016.





Entre temps par actes d'huissier des 17, 18 et 21 septembre 2015, la société Kaufman & Broad Nantes et la société Kaufman & Broad Promotion 6 ont fait assigner la société MAF, en sa double qualité d'assureur de la société Atelier Cité et de M. [O], la société Inteco, la société BECT et M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.



Par acte d'huissier des 15 et 17 novembre 2015, les sociétés SMA et L'Auxiliaire ont été appelées à la cause.



Par un jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de grande instance de Nantes a :



- déclaré irrecevables les demandes de la société Kaufman & Broad Promotion 6 ;

- condamné in solidum la société Inteco et la MAF, prise en qualité d'assureur de la société Atelier Cité, à payer à la société Kaufman & Broad Nantes :

- la somme de 35 850 € au titre du retard de livraison ;

- la somme de 41 937,42 € au titre des travaux supplémentaires ;

- condamné la MAF à payer à la société Kaufman & Broad Nantes :

- la somme de 229 068 € au titre du dépassement de budget ;

- la somme de 13 735 € au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 10 882,58 € au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 4 000 € au titre des frais de dépôt du permis modificatif ;

- condamné in solidum la MAF, la société BECT et la SMA à payer à la société Kaufman & Broad Nantes la somme de 17 817,99 € au titre des travaux supplémentaires ;

- condamné in solidum la MAF, la société BECT, la SMA et M. [O] à payer à la société Kaufman & Broad Nantes :

- la somme de 10 882,58 € au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 2 556,72 € au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 15 000 € au titre des travaux supplémentaires 

- condamné in solidum la MAF, et M. [O] à payer à la société Kaufman & Broad Nantes:

- la somme de 12 774 € au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 41 266 € au titre des travaux supplémentaires ;

- condamné in solidum la MAF, la société Inteco, la société BECT, la SMA et M. [O] à payer à la société Kaufman & Broad Nantes la somme de 80 208 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre supplémentaires ;

- condamné la société Inteco à garantir la MAF à hauteur de 51 775,71 € ;

- condamné la société BECT et la SMA à garantir la MAF à hauteur de 94 428,15 € ;

- condamné la MAF à garantir la société BECT et la SMA à hauteur de 17 687,35 € ;

- condamné in solidum la MAF, la société Inteco, la société BECT, la SMA et M. [O] aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise et à payer à la société Kaufman & Broad Nantes la somme de 4 000 € à au titre de ses frais irrépétibles ;

- condamné les débitrices à supporter la dette finale des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 65 % pour la MAF, 25 % pour la société Inteco et 10 % pour la société BECT ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

-rejeté les demandes contre la société L'Auxiliaire, assureur de la société Inteco.



La MAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2020, M. [O] par déclaration du 20 mars suivant, la société BECT et la SMA par déclaration du 30 avril suivant.



Par actes du 29 octobre 2020, la société Kaufman & Broad Promotion 6 a assigné en appel provoqué la MAF, M. [O], la société Archetype BECT.



Par ordonnance en date du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la jonction entre les dossiers n°RG 20/01912, 20/01921 et 20/01971 ;

- débouté la société Kaufman & Broad Nantes et la société Kaufman & Broad Promotion 6 de leur demande de caducité des appels de la MAF et de M. [O] ;

- donné acte à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 du désistement de leur incident de radiation des appels de la MAF et de M. [O] ;

- débouté la société L'Auxiliaire de sa demande de radiation des appels de la MAF et de M. [O] en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Kaufman & Broad Nantes pour statuer sur la recevabilité de ses demandes ;

- déclaré irrecevables les demandes de la MAF et de M. [O] tendant à voir déclarer les demandes de la société Kaufman & Broad Nantes irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Kaufman & Broad Nantes recevable en ses demandes ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Kaufman & Broad Promotion 6 ;

- constaté qu'elle devient sans objet ;

- condamné la MAF et M. [O] à payer à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens des incidents. 



Par un arrêt sur déféré en date du 18 juin 2021, la cour a :

-confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Kaufman & Broad Nantes et la société Kaufman & Broad Promotion 6 de leur demande de caducité des appels de la MAF et de M. [O], déclaré recevable l'appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6, condamné la MAF et M. [O] à payer à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-infirmé pour le surplus,

-déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non recevoir prise de la qualité et de l'intérêt à agir de la société Kaufman & Broad Nantes et de l'irrecevabilité de cette fin de non recevoir,

- condamné la MAF et M. [O] aux dépens du déféré et à payer une indemnité de procédure de 3000 € aux sociétés Kaufman & Broad Nantes et Promotion 6.



Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la MAF et M. [O] le 29 octobre 2021 contre l'arrêt du 18 juin 2021.



Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [O] et de la MAF.



Dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, la société MAF et M. [O] demandent à la cour de :



Avant dire droit, 

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi de la MAF et de M. [O] sur la recevabilité de l'appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6 ;

Au fond,

- déclarer la MAF et M. [L] [O] recevables et bien fondés en leurs appels ;

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, 

- déclarer la société Kaufman & Broad Nantes irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir ;

- débouter la société Kaufman & Broad Nantes et la société Kaufman & Broad Promotion 6 de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; 

Subsidiairement :

 - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; 

- condamner la société Inteco et la SMABTP à garantir la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Cité et M. [L] [O] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 

En tous les cas, 

- déclarer la société SMA et la société Archétype BECT mal fondées en leur appel ; 

 Débouter la société SMA, la société Archétype BECT, les sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;

- condamner la société SMA et la société BECT à verser à M. [O] et à la MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

- condamner la société Kaufman & Broad Nantes à verser à M. [O] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 



Dans leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2023, les sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6au visa des articles 1134, 1147, 1382 du code civil, L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :



- débouter la MAF et M. [O] de leur appel et de leurs demandes ;

- débouter la société Archétype BECT et SMA de leur appel incident et de leurs demandes ;

- recevoir la société Kaufman & Broad Nantes en son appel incident et l'y déclarer fondée ;

- recevoir la société Kaufman & Broad Promotion 6 en son appel provoqué et l'y déclarer fondée ;

- confirmer la décision entreprise sauf : 

- en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la société Kaufman & Broad Promotion 6 comme irrecevables ;

- statuant de nouveau de ce chef, condamner les sociétés MAF, Archétype BECT, Inteco, SMA et M. [O] à indemniser conjointement, pour chaque poste de préjudice retenu, les sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 ;

- en ce qu'elle a : 

- condamné la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Cité, la société BECT et son assureur SMA in solidum à verser à la société Kaufman & Broad Nantes une somme de 17 817,99 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux supplémentaires ;

- condamné la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Cité, M. [O], la société BECT et son assureur SMA in solidum à verser à la société Kaufman & Broad Nantes une somme de 2 556,72 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux supplémentaires ;

- condamné la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Cité et M. [O] à verser à la société Kaufman & Broad Nantes une somme de 12 774 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux supplémentaires ;

- statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum la MAF, prise en société double qualité d'assureur de la société Atelier Cité et de M. [O], M. [O] et de société BECT et son assureur SMA, à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la sociétéKaufman & Broad Promotion 6 la somme de 33 149 euros HT ;

- en ce qu'elle a : 

- condamné la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Cité, M. [O], la société BECT et son assureur SMA in solidum à verser à la société Kaufman & Broad Nantes une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux supplémentaires ; 

- condamné la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Cité et M. [O] à verser à la société Kaufman & Broad Nantes une somme de 41 266 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux supplémentaires ; 

- statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum la MAF, prise en société qualité d'assureur de M. [O], M. [O] et la société BECT et son assureur SMA, in solidum, à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 56 266 euros HT ;

- en ce qu'elle a limité à la somme de 229 068 euros l'indemnité devant revenir à la société Kaufman & Broad Nantes du chef du dépassement du budget initial de l'opération ;

- statuant de nouveau de ce chef, condamner la MAF prise en société qualité d'assureur de la société Atelier Cité à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la sociétéKaufman & Broad Promotion 6 la somme de 577 477,00 euros et, subsidiairement, après rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, la somme de 262 720,60 euros HT ;

- en ce qu'elle a : 

- condamné Inteco et la MAF à régler à la seule société Kaufman & Broad Nantes la somme de 35 850 euros au titre des pénalités de retard ;

- condamné la MAF à régler à la seule société Kaufman & Broad Nantes la somme de 13 735 euros au titre de travaux supplémentaires ;

- condamné la MAF et la société Inteco à régler à la seule société Kaufman & Broad Nantes la somme de 41 397,42 euros au titre de travaux supplémentaires ;

- condamné la MAF à régler à la seule société Kaufman & Broad Nantes la somme de 10 882,58 euros au titre d'autres travaux supplémentaires ; 

- condamné Inteco, la MAF, BECT et son assureur SMA à régler à la seule société Kaufman & Broad Nantes la somme de 80 208 euros au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre ;

Statuant de nouveau de ce chef,

- condamner Inteco et la MAF à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 35 850 euros au titre des pénalités de retard ;

- condamner la MAF à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6la somme de 13 735 euros au titre de travaux supplémentaires ;

- condamner la MAF et la société Inteco à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 41 397,42 euros au titre de travaux supplémentaires ;

- condamner la MAF à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la sociétéKaufman & Broad Promotion 6 la somme de 10 882,58 euros au titre d'autres travaux supplémentaires ;

- condamner Inteco, la MAF, BECT et son assureur SMA à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 80 208 euros au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre ;

- en ce qu'elle a omis de statuer sur les demandes présentées par la société Kaufman & Broad Nantes et la société Kaufman & Broad Promotion 6 à l'encontre de la MAF, prise en société qualité d'assureur de M. [O] ;

- statuant à nouveau de ce chef, condamner conjointement la MAF, in solidum, avec son assuré M. [O] tant au profit de Kaufman & Broad Nantes queKaufman & Broad Promotion 6 ;

- en ce qu'elle a limité à la somme de 4 000 euros l'indemnité allouée à la seule société Kaufman & Broad Nantes au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; 

- statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum la MAF, prise en société double qualité d'assureur de M. [O] et de la société Atelier Cité, la société Inteco, la société BECT, son assureur SMA et M. [L] [O], à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 une somme de 25 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en premier instance et à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire ;

- en toute hypothèse, condamner in solidum la MAF, prise en société double qualité d'assureur de M. [O] et de la société Atelier Cité, la société Inteco, la société BECT, son assureur SMA et M. [L] [O], à régler à la société Kaufman & Broad Nantes et à la sociétéKaufman & Broad Promotion 6 une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :



- constater que la MAF a intimé la société L'Auxiliaire, mais qu'elle ne formule aucune demande à son encontre devant la cour ;

- constater que M. [O] a intimé la société L'Auxiliaire, mais qu'il ne formule aucune demande à son encontre devant la cour ;

- constater que les société BECT et SMA ont intimé la société L'Auxiliaire, mais qu'elles ne formulent aucune demande à son encontre devant la cour ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté toutes parties de toutes demandes à l'encontre de L'Auxiliaire ;

- débouter toute partie de toute demande contre la société L'Auxiliaire ;

- condamner la MAF à verser à la société L'Auxiliaire 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamner M. [O] à verser à la société L'Auxiliaire 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamner les sociétés BECT Archétype et SMA à verser à la société L'Auxiliaire 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions en date du 9 novembre 2020, la société Archétype BECT et son assureur la société SMA au visa des articles 1147 et suivants du code civil, demandent à la cour de :



- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société BECT et la SMA à indemniser, même partiellement, la société Kaufman & Broad des travaux supplémentaires exposés, frais de maîtrise d'oeuvre et dépassement de budget ; 

Statuant de nouveau,

- débouter les sociétés Kaufman & Broad ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formées à l'encontre de la société BECT et de son assureur SMA ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum M. [O] et la MAF à relever et garantir la société BECT et la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des travaux supplémentaires chiffrés à 21 56 266 euros HT ;

- condamner in solidum la MAF assureur de la société Atelier Cité, M. [O] et son assureur la MAF à relever et garantir la société BECT et la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des travaux supplémentaires chiffrés à 33 149 euros HT ;

- condamner in solidum la MAF assureur de la société Atelier Cité, M. [O] et son assureur la MAF à relever et garantir la société BECT et la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre complémentaires ;

- condamner les sociétés Kaufman & Broad à verser à la société BECT et la SMA une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner aux entiers dépens de l'instance.



La MAF et M. [O] ont notifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Inteco par acte du 6 août 2020, acte délivré à personne habilitée. La société n'a pas constitué avocat.



L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.







Motifs :



-Sur la recevabilité de la demande de la société Kaufman & Broad Nantes :



La MAF et M. [O] soutiennent que la société Kaufman & Broad est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir de sorte que ses demandes sont irrecevables. Ils relèvent que cette société a démarré l'opération immobilière en cause avant de la transférer à la société Kaufman & Broad Promotion 6 dès l'obtention du permis de construire en 2005. Ils en déduisent que comme en attestent les pièces produites aux débats, seule la société Kaufman & Broad Promotion 6 a supporté les préjudices allégués et peut en solliciter l'indemnisation.



La société Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 font observer que l'argumentation soutenue par les appelants sur ce point est strictement l'inverse de celle développée devant le tribunal, puisqu'ils soutenaient alors que la société Kaufman & Broad Promotion 6 était dépourvue d'intérêt et de qualité à agir. Rappelant qu'une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, elles soutiennent que la fin de non recevoir soulevée par la MAF et M. [O] est irrecevable.



Elles observent qu'en tout état de cause, le tribunal ne pouvait retenir un défaut d'intérêt à agir de la société Kaufman & Broad Promotion 6 alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre permettait au maître d'ouvrage de se substituer toute personne physique ou morale de son choix sans prévoir l'accord du maître d'oeuvre ou même son information. Elles ajoutent que la substitution est démontrée par le transfert du permis de construire, les marchés et les paiements des travaux .



 Il est constant que la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.



Les appelants ont effectivement contesté devant le tribunal la qualité et l'intérêt à agir de la société Kaufman & Broad Promotion 6, relevant qu'ils avaient contracté uniquement avec la société Kaufman & Broad Nantes, sans qu'il soit justifiée d'une substitution entre les deux sociétés. Ils n'en tiraient pas de conclusions en terme de recevabilité de la demande concluant uniquement au débouté des demandes.



Ils soutiennent une argumentation opposée en appel. Toutefois, l'instance devant la cour est distincte de celle qui s'est déroulée devant le tribunal et les appelants n'y développent pas une argumentation contradictoire de nature à induire en erreur les intimés sur leurs intentions. La fin de non recevoir est en conséquence recevable.



La recevabilité de l'appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6 est acquise suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022.



Les pièces produites démontrent que la société Kaufman & Broad Nantes a effectivement régularisé en qualité de maître d'ouvrage le contrat de maîtrise d''uvre du 10 octobre 2004 signé avec les sociétés Atelier Cité et BECT et déposé les demandes de permis de démolir et de construire en 2005. 



Il est justifié que ces arrêtés, respectivement des 24 mars et 13 juin 2005, ont été transférés à la société Kaufman & Broad Promotion 6 par arrêtés du 11 octobre 2005. Par la suite, cette société a signé les marchés avec les entreprises, signé les actes de vente avec les acquéreurs et les chèques relatifs aux indemnisations qui leur ont été accordées, payé les travaux, assuré la réception des immeubles. Est en conséquence caractérisée une substitution de la personne morale maître d'ouvrage de l'opération de construction, ce que permettait le contrat de maîtrise d''uvre en son article 11 sans qu'y soit exigé un accord des sociétés Atelier Cité et BECT ou même leur information. La société Kaufman & Broad Promotion 6 a donc qualité et intérêt à agir en indemnisation des préjudices qu'elle allègue. Le jugement est réformé sur ce point.



En revanche, la société Kaufman & Broad Nantes, qui est une personne morale distincte de la société Kaufman & Broad Promotion 6, doté d'un patrimoine qui l'est également ne justifie pas avoir, alors qu'elle n'était plus maître d'ouvrage, effectué des paiements ou supporté des coûts de prestations en rapport avec les préjudices invoqués au titre de l'opération de construction en cause, lui permettant de se prévaloir d'un intérêt et d'une qualité à agir. En conséquence, ses demandes seront déclarées irrecevables. Le jugement est réformé en ce sens.



-Sur le retard à la livraison des immeubles.



La MAF en qualité d'assureur de la société Atelier Cité soutient que le retard ne peut être imputé à l'architecte, ce d'autant que son contrat a été résilié en cours de chantier.



Elle fait valoir que le retard trouve son origine dans le délai pris par le maître de l'ouvrage pour désigner les entreprises en charge des lots techniques, dans la défaillance de la société Modicom en charge du gros 'uvre, situation qui a perturbé l'organisation des travaux de second 'uvre et dans le nombre important de travaux modificatifs demandés par les acquéreurs impliquant de solliciter des devis des entreprises et l'accord du maître d'ouvrage, lequel, comme l'a relevé la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage confiée à la société ABAC, a été incapable de gérer l'opération. 



La MAF estime que le montant retenu par l'expert des indemnités versées aux acquéreurs en indemnisation du retard n'est pas justifié, qu'au vu des pièces produites, il doit être limité à 16 241€. Elle ajoute que la société Kaufman & Broad Promotion 6 a rapidement su que le délai de livraison ne pouvait être respecté, qu'il lui appartenait de modifier dans les actes de vente la date de livraison, qu'elle a donc contribué à son préjudice.



La société Kaufman & Broad Promotion 6 fait observer que la société Atelier Cité avait la charge de la direction des travaux et qu'elle partageait la mission OPC avec la société Inteco. Elle relève que l'expert a caractérisé ses manquements dans l'exécution de ces différentes prestations dont le contenu était clairement défini, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir attribué les lots techniques alors que la procédure d'appel d'offres n'avait pas été correctement menée et qu'il est avéré que les modifications demandées par les acquéreurs n'ont pas été utilement intégrées dans les travaux des entreprises. S'agissant du montant des sommes versées aux acquéreurs, elle observe que l'expert a exclu les montants payés dont le lien avec le retard n'était pas avéré.



Il résulte du contrat de maîtrise d''uvre et des deux avenants, ainsi que du tableau de répartition des honoraires annexé que la société Atelier Cité était en charge de l'intégralité de la mission de direction des travaux et  de 35% de la mission OPC partagée avec la société Inteco qui en supportait 65%.



La mission de direction des travaux, définie à l' article 2.4 du contrat est très détaillée et mentionne notamment la coordination et la planification des tâches à exécuter par les entreprises, la proposition de mesures permettant le respect des délais d'exécution, le constat des retards et la proposition de pénalités, la mise en place de réunions hebdomadaires, le contrôle de moyens matériels et humains suffisants par les entreprises, les diligences à accomplir en cas de défaillance d'une entreprise et plus particulièrement celles permettant d'intégrer au chantier un nouvel intervenant.



La mission d'OPC définie à l'article 2.9 insistait sur le contrôle des délais et de l'avancement du chantier, la détermination des écarts constatés entre les prévisions des calendriers et les dates effectives de début et fin de tâches et l'analyse de ces décalages.



Comme l'a rappelé l'expert, les travaux de démolition de l'existant ont commencé le 3 avril 2006 et la construction proprement dite était prévue dans la première quinzaine du mois de juillet par l'exécution des parois béton projeté. Le planning contractuel établi par la société Inteco en novembre 2006 prévoyait une fin de travaux au 30 avril 2008, tandis que les actes de vente fixaient la livraison des logements dans le courant du second trimestre 2008. Il ne fait pas débat que la réception est intervenue le 29 janvier 2009, tandis que les livraisons se sont échelonnées entre novembre 2008 et février 2009.



Or, les courriers adressés à la société Atelier Cité produits par la société Kaufman & Broad Promotion 6 mettent en évidence que le maître d'ouvrage a dénoncé rapidement plusieurs dysfonctionnements dans le déroulement des travaux et le suivi des marchés (l'absence de dossier de marchés comportant l'ensemble des pièces contractuelles pour chaque entreprise, l'absence de rapport d'appels d'offre avec une analyse des réponses, l'existence de lots infructueux) ainsi qu'un retard du chantier, sans que l'architecte, ni la société Inteco ne fournissent une analyse précise de l'origine de cette situation, ne proposent les moyens d'y remédier afin de définir une date fiable d'achèvement des travaux et de livraison des lots, comme ils y étaient contractuellement tenus. 



L'audit technique réalisé le 25 avril 2008 par la société ABAC dont les conclusions ne sont contredites par aucune pièce de la MAF, a mis en évidence un retard très important dans l'avancement général du chantier, avec une désorganisation de l'enchaînement des tâches liée à l'absence de mise hors d'eau de l'immeuble, des réserves techniques émises par des entreprises restées sans réponse de la part de l'architecte, des malfaçons en lien avec une absence de contrôle des travaux ( réseau d'évacuation, voies d'eau en sous-sol, parking inondé), des devis en attente d'analyse par l'architecte et une absence générale de prise en compte des modifications demandées par les acquéreurs. A cinq jours de la date théorique d'achèvement des travaux, l'état d'avancement pouvait être estimé à 19% sur les 75 logements, soit 19 logements terminés.



L'expert a confirmé l'absence de mise en place de mesures permettant de respecter les délais d'exécution, de propositions de pénalités, d'actions de coordination pour résorber le retard dont il a clairement indiqué qu'il ne pouvait être imputé au lot gros 'uvre et au plaquiste qui a été remplacé. La MAF ne peut invoquer la résiliation du contrat de son assurée pour estimer que tout le retard ne peut lui être imputé. En effet, aucune pièce ne permet de caractériser un retard de livraison dû à la gestion du chantier après la reprise de la maîtrise d''uvre par la société ABAC. 



Il ne peut être fait grief au maître d'ouvrage de ne pas avoir décalé la date de livraison dans les actes de vente. Outre que les actes de vente produits aux débats qui mentionnent une livraison au second trimestre 2008 sont antérieurs au commencement des travaux en avril 2006, il s'avère que les sociétés Atelier Cité et Intéco n'ont en tout état de cause pas été en mesure d'établir un planning recadré des travaux annonçant au maître d'ouvrage une date précise d'achèvement. Le compte rendu de réunion du 10 avril 2008 fait uniquement état de l'approche d'une date de livraison entre le 15 et le 30 octobre suivant, information trop incertaine pour permettre au maître de l'ouvrage d'envisager la renégociation d'un report de délai de livraison avec les acquéreurs.



Les manquements de la société Atelier Cité et Inteco sont ainsi démontrés et engagent leur responsabilité contractuelle. Ils sont directement à l'origine du retard de livraison des lots et de l'indemnisation versée par la société Kaufman & Broad Promotion 6 aux acquéreurs.



Celle-ci justifie des accords passés sur ce point. La MAF conteste la prise en compte des sommes versées aux acquéreurs [E] et [V]. Or, s'agissant de M et Mme [E], le protocole vise l'indemnisation du retard de livraison ainsi que de plusieurs réserves. Toutefois, comme il l'a expliqué dans sa réponse à un dire de l'assureur, cette situation a été prise en compte par l'expert qui a procédé à une réduction de l'indemnisation accordée à 1 000€. Il en est de même en ce qui concerne Mme [V] dont l'indemnisation concernant le retard de livraison a été prise en compte à hauteur de 7 585€. 



En conséquence, la MAF, assureur de la société Atelier Cité et la société Inteco seront condamnées in solidum à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 35 850€, montant retenu par l'expert.



-Sur le dépassement du budget ;



Les appelants contestent le dépassement de budget mis à leur charge pour un montant de 229 068€. Ils rappellent que le programme initial lors de la signature du contrat concernait deux bâtiments pour un budget de 5 375 000 € HT environ, qu'il était prévu que le montant soit revu en phase avant projet, que le programme a en fait évolué puisque le permis de construire a concerné quatre bâtiments de sorte que l'opération était différente.



Ils précisent que l'estimation de la société BECT au stade de l'avant projet, réalisée sur la base de consultations d'entreprises, était de 5 489 304,73€ HT, ramenée à 5 300 000€ HT. Ils soutiennent que cette somme a été validée par le maître d'ouvrage, lequel a négocié directement avec les entreprises et a basculé des prestations entre différents lots, que les marchés signés représentaient 5 890 330€ HT, ce qui correspond à l'évolution du coût de la construction en deux ans, qu'au final en intégrant les avenants et les travaux supplémentaires le coût est de 6 452 467,92€ HT. Ils font observer que la société maître d'ouvrage ne peut demander une indemnisation au titre du dépassement du coût d'objectif et des travaux supplémentaires, ce qui conduit à une double indemnisation et qu'il doit être tenu compte de la somme de 100 000€ à laquelle a renoncé le liquidateur de la société Modicom en charge du gros 'uvre. Ils soutiennent que le surcoût en prenant en compte des paramètres représente seulement 50 000€ HT.



Ils ajoutent que l'expert a procédé à juste titre à une réactualisation du coût des travaux et appliqué une tolérance de dépassement de 5% .



Ils contestent que ce dépassement de budget constitue un préjudice pour le maître d'ouvrage et font observer que le promoteur a pu répercuter ce coût sur les acquéreurs voire le provisionner au départ de l'opération, ce d'autant qu'ils se rapportent à des travaux de fondation.



La société Kaufman & Broad Promotion 6 demande la réformation du jugement. Elle rappelle que le budget a été fixé initialement à environ 5 375 000€ HT, que le maître d'oeuvre s'est engagé sur le respect de ce coût, l'article 8 du contrat prévoyant qu'il était responsable de son dépassement.



Elle ajoute que la vérification de la conformité devait être réalisée au stade de l'avant projet et qu'en phase de consultation des entreprises si les offres dépassaient le coût d'objectif le dossier d'appel d'offres devait être modifié. Elle fait observer que le coût de 6 142 477€ HT représente le montant des travaux à la signature des marchés, donc avant le début des travaux et n'inclut pas les travaux supplémentaires qui se sont révélés indispensables à la livraison des logements.



Elle conteste la réactualisation des montants par l'expert, laquelle n'était pas prévue au contrat et l'application en sus d'une tolérance de dépassement de 5% et estime que le surcoût représente la somme de 577 477€ HT.



Elle fait observer que la maîtrise d''uvre n'a jamais produit d'analyses des offres, proposé d'économies ou de modifications des prestations. Elle recherche la responsabilité de la société Atelier Cité qui a conçu un projet inadapté avec le budget et n'a pas proposé de solutions ou d'adaptations pour réduire le coût. Elle soutient qu'elle subit un préjudice dès lors que l'opération a été commercialisée à un prix fixe et non indexé, qu'il était stipulé au contrat de maîtrise d'oeuvre un début de travaux en septembre 2005 de sorte que le projet défini devait permettre de financer les travaux à cette date, que le report de la phase d'exécution est dû aux difficultés imputables à l'architecte en phase de consultation des entreprises.



Elle ajoute que le calcul opéré par le tribunal est erroné et que l'actualisation et l'application de la tolérance de 5% aboutissent à un surcoût de 262 720, 60€ HT. 



Ceci étant, le contrat de maîtrise d''uvre du 10 octobre 2004 énonçait à l'article 2.2 un coût d'objectif d'environ 5 375 000€ HT. Il était prévu qu'au stade de l'avant projet soit vérifiée la conformité au budget fixé par le maître de l'ouvrage justifiée par une note établie par l'architecte. La phase de consultation des entreprises décrite à l'article 2.2.4 prévoyait qu'après l'ouverture des plis, l'architecte établisse un rapport d'appels d'offre analysant qualitativement et quantitativement les offres reçues avant que le maître d'ouvrage ne négocie avec les entreprises. En cas de dépassement du budget après négociation, le maître d'oeuvre s'engageait à modifier le dossier d'appel d'offres en vue de procéder à une nouvelle consultation. Si le budget était à nouveau dépassé, le maître d'ouvrage pouvait s'adjoindre de nouveaux techniciens pour l'assister dans une révision des prix.



Aux termes de l'article 8 du contrat, le maître d''uvre était responsable à l'égard du maître de l'ouvrage du respect du coût d'objectif des travaux.



De plus, l'article 3, prévoyait un début des travaux tous corps d'état le 15 septembre 2005.



Comme l'a relevé l'expert, l'estimation en phase d'avant projet à une date non précisée était de 5 489 304,73€ HT. Lors de la conclusion de l'avenant n°1 en janvier 2006, le coût d'objectif a été ramené à 5 300 000€ HT, base de calcul des honoraires de maîtrise d''uvre, montant qui doit être pris en compte pour évaluer le dépassement comme l'a relevé le tribunal. Le montant total des marchés traités pour la construction s'est élevé à 6 142 477€ HT, ce qui constitue un écart très important.



Contrairement à ce que prétend la MAF, cette somme n'inclut pas les travaux supplémentaires qui se sont révélés indispensables en cours de travaux comme l'a rappelé l'expert. Elle ne peut non plus soutenir que doit en être déduite la somme de 100 000€ à laquelle a renoncé le liquidateur de la société Modicom, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le maître d'ouvrage. L'expert qui a eu accès à ce protocole a en effet rappelé en page 24 de son rapport que la renonciation au titre des travaux supplémentaires excluait ceux ayant été acceptés par le maître de l'ouvrage et ayant donné lieu à l'établissement d'avenants signés des deux parties. La somme de 100 000€ se rapportait donc à des travaux supplémentaires en cours de travaux, non matérialisés par des avenants, dont l'obligation à paiement par le maître d'ouvrage était discutable. Elle n'était donc pas incluse dans le montant des marchés traités.



La MAF ne peut pas plus invoquer une transformation du projet ayant augmenté le nombre de bâtiments à construire, ce qui ne résulte pas du permis de construire, ne justifiant pas au demeurant en ce cas , d'une information fournie par l'architecte au maître d'ouvrage sur une impossibilité d'assurer le respect du coût d'objectif fixé dans le contrat de 2004 et la nécessité de fixer un nouveau budget.



Toutefois, l'expert a relevé à juste titre que le coût d'objectif devait être réactualisé à la date des marchés en avril 2006. En effet, le montant de 5 300 000€ HT est mentionné sur les avenants de 2006 valeur septembre 2004, ce qui renvoie à une évaluation à la date du contrat initial et le maître d'ouvrage, professionnel de l'immobilier ne peut prétendre ne pas avoir pris en compte dans le budget à engager une possible augmentation des prix à la date de validation des offres et du début effectif des travaux. En appliquant l'évolution des prix de 5,656% à la date du début des travaux en avril 2006, le coût d'objectif correspondait à la somme de 5 599 768€ HT. Le dépassement de 542 709€ soit 9,69% du coût d'objectif constaté avant même que les travaux aient commencé est anormal. L'expert a sur ce point rappelé que s'agissant de travaux neufs, un écart inférieur à 5% pouvait être obtenu sans difficulté. En sa qualité de professionnel de l'immobilier, n'ayant pas dans les documents contractuels souhaité fixer strictement un budget à ne pas dépasser, le maître d'ouvrage n'ignorait pas le niveau d'évolution usuellement admis du coût d'objectif évalué en début de projet.



Cette marge de tolérance appliquée sur le coût d'objectif réactualisé conduit à un budget maximum de 5 879 756,40€ HT. Le dépassent s'élève donc à 262 720,60€ HT et non à 229 068€ comme retenu par le tribunal.



Il est établi que les travaux ont démarré en avril 2006 sans que tous les marchés aient été traités et signés. Or, la commercialisation par le maître de l'ouvrage des logements a été réalisée sur la base du planning retenu dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, ayant donné lieu à des contrats de réservation dès novembre 2005, comme le montrent les actes de vente produits aux débats, eux-mêmes conclus en février 2006 avant le début des travaux de construction. Ces actes de vente prévoyaient un prix ferme, définitif et non révisable. 



Au regard de la date de commercialisation de l'opération, du caractère définitif des prix de vente, le surcoût retenu par rapport au coût d'objectif que l'architecte s'était engagé à respecter ne pouvait être reporté sur les acquéreurs et est effectivement demeuré à la charge du maître d'ouvrage, ce qui constitue pour lui un préjudice.



Il ne résulte d'aucune pièce qu'au constat d'offres relatives aux différents lots conduisant à un coût total largement supérieur au coût d'objectif même corrigé, la société Atelier Cité ait comme il était prévu au contrat procédé à une analyse de l'origine des surcoûts, recherché avec le maître d'ouvrage les possibilités d'économie compatibles avec les prestations prévues dans les actes de vente conclus par le promoteur et procédé à une nouvelle consultation des entreprises. Les courriers et comptes rendus de réunions versés aux débats par le maître d'ouvrage, comme l'audit de la société ABAC ne témoignent d'aucune démarche cohérente en ce sens à une époque où le maître d'ouvrage était lié par les contrats signés avec les acquéreurs. 



Les manquements de la société Atelier Cité dans l'exécution de sa mission de conception d'un projet compatible avec le budget défini par le promoteur puis dans la réalisation, comme l'a relevé l'expert, d'une consultation efficace des entreprises permettant d'appréhender avant le début des travaux ce dépassement anormal du coût de l'opération et de le corriger sont caractérisés et directement à l'origine du préjudice du promoteur. Sa responsabilité contractuelle est engagée et son assureur, la MAF, sera condamnée à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 262 720,60€ HT. Le jugement est réformé en ce sens.



-Sur les travaux supplémentaires :



La MAF et M. [O] comme la société BECT et son assureur la société SMA contestent que la nécessité d'engager ces travaux en cours de chantier puisse être imputée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre et que ces travaux constituent un préjudice pour le maître d'ouvrage.



L'expert a identifié des travaux supplémentaires réglés par la société Kaufman & Broad Promotion 6 à hauteur de 155 970€ HT. Après avoir rappelé que la notice descriptive acquéreurs était connue des maîtres d'oeuvre depuis l'origine du programme, il a imputé la nécessité de réaliser ces travaux à des erreurs et omissions lors de la mise au point des marchés dans la phase d'assistance marché de travaux (AMT), à une inadéquation entre la notice descriptive du projet et le CCPT et à des défauts de conception.



A cet égard, il convient de rappeler que la société BECT a été intégrée à la maîtrise d''uvre dès la conclusion du contrat en 2004. Il a été convenu lors de la signature de l'avenant du 26 janvier 2006 d'arrêter sa mission à la phase projet/DCE. Elle n'a donc pas participé à la mise au point des marchés de travaux. Par ailleurs, en charge de la rédaction des documents composant le dossier de consultation des entreprises, elle a rédigé le CCTP des lots techniques, plomberie, chauffage, ventilation et électricité, et sous-traité la rédaction du CCTP des autres lots à M. [O]. Or, comme le rappelle justement la société Kaufman & Broad Promotion 6, les fautes commises par M. [O] engagent sa responsabilité délictuelle personnelle à l'égard du maître de l'ouvrage, mais également la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal, la société BECT, à l'égard de celui-ci.



La société Inteco est intervenue dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour exécuter la mission d'assistance aux marchés de travaux limitée aux lots démolitions, terrassements, fondations spéciales, gros-oeuvre, cloisons sèches, plomberie-VMC et ascenseurs outre l'exécution des missions OPC et le suivi des modifications demandées par les acquéreurs. 



Il n'est pas contestable que ces coûts supplémentaires survenus en cours de travaux n'ont pas été répercutés sur les prix de vente des lots et sont restés à la charge du promoteur. Comme il a été vu plus haut, s'agissant de travaux qui ont fait l'objet d'avenants signés entre les entreprises concernées et le maître d'ouvrage, ils ne sont pas concernés par la renonciation au paiement prévue par le protocole d'accord entre le liquidateur de la société Modicom et le maître d'ouvrage.



Ces postes seront examinés successivement.



*Postes garde-corps, jardinière en pin et garde corps du local poubelle :



Ces travaux représentent respectivement 8 914,50€, 4 555,50€ et 265€ soit 13 735€ HT.



L'expert a relevé que le CCTP reprend les garde-corps prévus sur les plans de l'architecte. Toutefois, il a expliqué que les prestations initiales avaient été largement modifiées lors de la recherche d'économie en cours de travaux pour limiter le dépassement de budget et que les adaptions n'ont pas été prises en compte par la société Atelier Cité lors de la mise au point du marché serrurerie le 21 décembre 2007. Il a pr