Trib. de Commerce · REFERES EN DELIBERE — 7 janvier 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 012374

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 janvier 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 17 décembre 2025

DEMANDEUR :

LE COURRIER CAUCHOIS (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

[T] [Q] (SARL) - [Adresse 2] (SAS) - [Adresse 3] représentées par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen

FAITS ET PROCÉDURE :

En février 2022, la société LE COURRIER CAUCHOIS a décidé de restaurer et restructurer son siège social sis [Adresse 4].

Elle a fait appel à la société L'ATELIER BINOME en qualité de maître d'œuvre, qui a décidé de scinder le chantier en 14 lots.

Parmi ces 14 lots, la société [T] [Q] a obtenu les lots étanchéité et revêtement de façade et la société [T] EQUIPEMENTS a obtenu le lot électricité.

Pour la réalisation du lot réfection et revêtement de façade, la société [T] [Q] a chiffré son intervention à la somme de 41.139 € TTC.

Pour la réalisation du lot électricité, la société [T] EQUIPEMENTS, devenue [T] SERVICES, a chiffié initialement son intervention à la somme de 141.383,04 € TTC, un devis pour travaux supplémentaires de 13.872 € TTC s'y est ajouté.

Les sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS ont souhaité soustraiter leurs lots à la société ACTIVBAT.

Les travaux confiés aux sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS ont été retardés. Puis, au cours du dernier trimestre 2024, le groupe [T] a annoncé au maître d'œuvre que les sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS n'entendaient pas terminer les travaux afférents à leurs lots respectifs.

La société LE COURRIER CAUCHOIS, refusant de décharger les sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS de leurs obligations contractuelles, les a néanmoins autorisées à sous-traiter l'achèvement des lots « électricité » et « réfection des façades » à la société ACTIVBAT.

A ce titre, les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES ont validé les devis produits par la société ACTIVBAT à hauteur de 27.400 € TTC pour le lot façades et à hauteur de 58.348,80 € TTC pour le lot électricité.

Les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES se sont, par la suite, aperçues que leur sous-traitant, la société ACTIVBAT, avait elle-même sous-traité ses missions à la société ACL ENERGIES, sans aucune autorisation.

Or, ce n'est qu'en juillet 2025 que les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES ont été informées de cette sous-traitance, à réception de la demande d'agrément.

Les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES ont été dûment mises en demeure d'avoir à exécuter leurs obligations contractuelles, sans aucun résultat et d'ailleurs sans la moindre réponse.

Par actes en date du 6 octobre 2025 de Me [J] [N], commissaire de justice associée à Grand-Quevilly, la société LE COURRIER CAUCHOIS a fait assigner, à l'audience du 22 octobre 2025 devant le Président du tribunal de commerce, statuant en référé, les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES.

Par conclusions du 18 novembre 2025, la société LE COURRIER CAUCHOIS demande au Président de :
 * ordonner aux sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES (anciennement [T] EQUIPEMENTS) d'achever les travaux afférents aux lots « électricité » et « réfection des façades » du chantier de rénovation du siège social de la société LE COURRIER CAUCHOIS, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut à compter de sa notification ;
 * juger que cette décision sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
 * se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
 * condamner conjointement et solidairement les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES à payer à la société LE COURRIER CAUCHOIS la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur ses préjudices ;
 * condamner conjointement et solidairement les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES à payer à la société LE COURRIER CAUCHOIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 novembre 2025, les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES demandent au Président de :
 * constater que l'ensemble des demandes de la société LE COURRIER CAUCHOIS s'oppose à des contestations sérieuses ;
 * renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
 * rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LE COURRIER CAUCHOIS ;
 * condamner la société LE COURRIER CAUCHOIS à verser aux sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES la somme de 1.500 € à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner la société LE COURRIER CAUCHOIS aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'issue des débats à l'audience, les parties sont d'accord pour que l'affaire soit renvoyée pour être plaidée au fond dans le cadre des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande commune.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, avant dire droit, par ordonnance contradictoire,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Prenons acte de ce que les parties sollicitent le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Renvoyons l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du tribunal du 9 février 2026 à 14 heures.

Réservons les dépens de la présente ordonnance liquidés à la somme de 54,82 €.

Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.