TA64 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023

Vu les procédures suivantes : 
 I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100398, et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 
 1°) d'annuler le titre de perception n° 70 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 2 524 020 euros ; 
 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 
 3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ; 
 4°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 Elle soutient que :  
 - l'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent car il s'agit d'une compétence exclusive du président du syndicat mixte ; 
 - le titre de perception n'est pas signé ; 
 - le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;  
 - le titre est infondé, le syndicat mixte ne pouvait appliquer des pénalités d'abord compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie mondiale qui constitue un cas de force majeure et a minima une cause exonératoire de responsabilité ; 
 - à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement en application de l'ordonnance n° 20250-319 du 25 mars 2020 mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.  
 Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2021 et le 12 janvier 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64, et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 Il soutient que :  
 - l'auteur du titre est compétent ; 
 - le titre respecte les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales car le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;  
 - le titre est suffisamment motivé car le titre a été précédé, sept jours avant, d'un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;  
 - les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;  
 - le syndicat a pris en compte la situation exceptionnelle liée à la pandémie mais ni la force majeure ni une cause exonératoire de responsabilité ne peuvent être soulevés ; 
 - les pénalités objet du titre sont proportionnées en ce que le syndicat n'a pas pénalisé le délégataire à compter du 15 mars 2020 et il ne démontre pas en quoi le montant des pénalités serait réellement disproportionné ; 
 - les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention. 
 Par une ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. 
 Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023. 
 II. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, sous le n° 2100777, et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 
 1°) d'annuler le titre de perception n° 84 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 264 660 euros ; 
 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 
 3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ; 
 4°) et de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 Elle soutient que :  
 - l'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent car il s'agit d'une compétence exclusive du Président du syndicat mixte ; 
 - le titre de perception n'est pas signé ; 
 - le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;  
 - le titre est infondé, le syndicat mixte ne pouvait appliquer des pénalités d'abord compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie mondiale qui constitue un cas de force majeure et a minima une cause exonératoire de responsabilité ; 
 - à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement en application de l'ordonnance n° 20250-319 du 25 mars 2020 mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.  
 Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021 et le 12 janvier 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64, et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 Il soutient que :  
 - l'auteur du titre est compétent ; 
 - le titre respecte les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales car le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;  
 - le titre est suffisamment motivé car le titre a été précédé, sept jours avant, d'un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;  
 - les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;  
 - le syndicat a pris en compte la situation exceptionnelle liée à la pandémie mais ni la force majeure ni une cause exonératoire de responsabilité ne peuvent être soulevés ; 
 - les pénalités objet du titre sont proportionnées en ce que le syndicat n'a pas pénalisé le délégataire à compter du 15 mars 2020 et il ne démontre pas en quoi le montant des pénalités serait réellement disproportionné ; 
 - les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention. 
 Par une ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. 
 Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023. 
 III. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, sous le n° 2101763, et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 20 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 
 1°) d'annuler le titre de perception n° 23 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 2 582 700 euros ; 
 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 
 3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ; 
 4°) et de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 Elle soutient que :  
 - l'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent car il s'agit d'une compétence exclusive du président du syndicat mixte ; 
 - le titre de perception n'est pas signé ; 
 - le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;  
 - le titre est infondé, le syndicat mixte ne pouvait appliquer des pénalités d'abord compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie mondiale qui constitue un cas de force majeure et a minima une cause exonératoire de responsabilité ; 
 - à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement en application de l'ordonnance n° 20250-319 du 25 mars 2020 mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.  
 Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64, et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 Il soutient que :  
 - l'auteur du titre est compétent ; 
 - le titre respecte les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales car le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;  
 - le titre est suffisamment motivé car le titre a été précédé, sept jours avant, d'un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;  
 - les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;  
 - le syndicat a pris en compte la situation exceptionnelle liée à la pandémie mais ni la force majeure ni une cause exonératoire de responsabilité ne peuvent être soulevés ; 
 - les pénalités objet du titre sont proportionnées en ce que le syndicat n'a pas pénalisé le délégataire à compter du 15 mars 2020 et il ne démontre pas en quoi le montant des pénalités serait réellement disproportionné ; 
 - les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention. 
 Par une ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. 
 Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023. 
 Vu les autres pièces des dossiers. 
 Vu : 
 - le code général des collectivités territoriales ; 
 - le code des relations entre le public et l'administration ; 
 - l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ; 
 - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; 
 - le code de justice administrative. 
 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.  
 Ont été entendus au cours de l'audience publique :  
 - le rapport de Mme Sellès ; 
 - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; 
 - les observations de Me Le Bouëdec et de Me Nègre, représentant la SAS THD 64 ; 
 - les observations de Me Tissier et de Me Robert Brindejon, représentant le Syndicat Mixte La Fibre 64, en présence de M. D, adjoint DGS, Mme G, chargée de mission juridique, M. A, chargé de mission finance, Mme C et M. H. 
 Considérant ce qui suit : 
 1. La société SFR collectivités a conclu une convention de délégation de service public avec le département des Pyrénées-Atlantiques le 21 décembre 2018 pour une durée de 25 ans. Le 1er janvier 2019, la convention a fait l'objet d'un transfert par le département des Pyrénées-Atlantiques au profit du Syndicat Mixte La Fibre 64. Le 6 février 2019, la société SFR collectivités a constitué une société ad hoc, la société THD 64, et lui a confié l'ensemble des droits et obligations acquis au titre de la convention de délégation de service public. Dans le cadre de l'exécution de la convention, le Syndicat Mixte La Fibre 64 a émis des titres de perception n° 70, n° 84 et n° 23, les 18 décembre 2020, 28 janvier 2021 et 6 mai 2021 concernant le retard dans le déploiement des prises. Par la présente requête, la société THD 64 demande au tribunal d'annuler ces titres de perception ou à titre subsidiaire de procéder à leur réformation.  
 Sur la jonction :  
 2. Les requêtes n° 2100398, n° 2100777 et n° 2101763 ont trait à une même obligation financière et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. 
 Sur la régularité des titres exécutoires : 
 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous format électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ". Aux termes de l'article R. 3131-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre-heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département. La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement ".  
 4. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication. 
 5. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires contestés ont été signés par Mme F D, responsable service ressources. Par un arrêté n° 01-2020 du 22 septembre 2020, le président du Syndicat Mixte La Fibre 64, M. I E, a donné délégation de signature à Mme F D, à effet de signer les bordereaux de dépenses, les bordereaux des recettes et le compte de gestion. Toutefois, la requérante soutient que le Syndicat Mixte La Fibre 64 ne justifie pas que l'arrêté du 22 septembre 2020 ait été régulièrement publié ou affiché. L'arrêté produit du 22 septembre 2020 ne mentionne aucune date d'affichage. Toutefois, le syndicat mixte La Fibre 64 démontre qu'il a publié la délégation de signature sur son site internet le 25 septembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.  
 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la signataire des décisions attaquées n'a pas qualité de chef de services comme exigé dans les statuts du syndicat mixte et notamment en son article 11, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté portant attribution du régime indemnitaire à Mme D rédigé en ses termes : " considérant que Madame D, attaché principal, exerce les fonctions de chef du service syndicat mixte ouvert numérique ". Dès lors, le moyen tiré de l'absence de qualité de chef de service de Mme D doit être écarté.  
 7. En troisième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".   
 8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même que, par voie de conséquence, l'ampliation adressée au redevable, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 
 9. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires en litige émis par le syndicat mixte La Fibre 64 ont été signés par Mme F D et que le syndicat produit les bordereaux de titres signés par voie électronique. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté. 
 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation ". 
 11. Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance. 
 12. En l'espèce, les titres exécutoires attaqués ont pour objet " Pénalités de retard contrat DSP sur le déploiement des prises au 30/09/20 ", " Pénalités de retard contrat DSP plafonnées sur le déploiement des prises au 31/12/20 " et " Pénalités de retard contrat DSP sur le déploiement des prises au 31/03/2021 - Titre de l'ordonnateur en date du 06/05/2021 ". Si ces mentions n'indiquent pas les bases de calcul sur lesquelles le Syndicat Mixte La Fibre 64 s'est fondé pour déterminer le montant des créances mises à la charge de la société THD 64, il résulte de l'instruction que les courriers des 5 avril 2022, 20 mai 2022, 1er juillet 2022 et 8 septembre 2022 reprenant de manière exhaustive les manquements, les références à la convention et les bases de calcul ont été joints à l'envoi du titre de perception contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres de perception doit être écarté.  
 Sur le bien-fondé des titres exécutoires :  
 13. Aux termes de l'article 14.1 de la convention : " La mission n°1 implique que le délégataire prenne en charge, sous sa maîtrise d'ouvrage : la conception du Réseau, décrit à l'article 17, conformément à la réglementation et aux normes en vigueur. Cela supposera de procéder aux études préalables au déploiement () ". Aux termes de l'article 44 b) de la convention : " En cas de non-respect des engagements de déploiements de la présente Convention au vu du calendrier figurant en Annexe 2, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant les pénalités suivantes : Retard dans l'achèvement du réseau par rapport au calendrier de déploiement de la mission n°1 : Chaque trimestre, en cas de constatation d'un nombre inférieur de Logements " EtatImmeuble = DEPLOYE " au sens du fichier IPE, par rapport au nombre de Prises cumulées prévues au trimestre concerné dans le calendrier figurant à l'article 14.2, le Délégataire sera pénalisable d'une pénalité. Cette constatation est faite à la date d'actualisation du fichier IPE de la période concernée, qui interviendra au plus tard un mois après la fin de celle-ci. Le montant de la pénalité est le suivant : - Ecart ( 10 % : trente (30) euros/Logement manquant/trimestre ; - Ecart ) 10 %: soixante (60) euros/Logement manquant/trimestre () ; Retard dans le déploiement de sites prioritaires : En l'absence de déploiement à la fin de la troisième année de la Convention des sites prioritaires identifiés en annexe 2, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de cinquante (50) euros par semaine et par site non déployé, et ce jusqu'à la date de déploiement constatée en Comité de suivi () ". Aux termes de l'avenant n° 2 signé le 31 mars 2020, le nouveau calendrier de remise des APD a été fixé. 
 14. Il résulte des dispositions précitées que le calendrier fixant les échéances imposées à la société THD 64 mentionne le nombre de prises raccordables à livrer par trimestre et le cumul des prises raccordables livrées depuis la notification de la convention. La société requérante ne démontre pas avoir respecté le calendrier fixé par l'avenant n° 2 signé le 31 mars 2020, de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le syndicat mixte telles qu'elles sont reprises de manière détaillée dans ses lettres des 18 décembre 2020, 4 février 2021, 5 avril 2022, 20 mai 2022, 1er juillet 2022 et 8 septembre 2022 pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. Il résulte de l'instruction qu'au 30 juin 2022, la société THD 64 présentait un défaut de livraison de 40 859 prises. En appliquant le taux de 60 euros par logement par trimestre de retard, le total qui en résulte correspond au montant de la pénalité mise à la charge de la société requérante par les titres n° 70, n° 84, n° 23, n° 16, n° 26 et n° 39 contestés. Au surplus, en ce qui concerne le déploiement des prises dans les sites prioritaires, le titre n° 32 émis le 1er juillet 2022, fait état d'un retard de cinquante-neuf site prioritaires non déployés sur la période du 1er janvier 2022 au 6 mai 2021. Ces sites devaient être entièrement déployés trois ans après la signature de la Convention. En appliquant le taux de cinquante (50) euros par semaine et par site non déployé, le total correspond au montant de la pénalité mise à la charge de la société requérante par les titres contestés. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé des pénalités ne peut qu'être écarté. 
 15. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l'article 1er, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel ; () ". Aux termes de l'article 54 de la convention : " Sont expressément considérés comme des cas de force majeure ou de cas fortuit au sens de l'article 1148 du code civil, tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible au comportement des Parties à la Convention. Constituent également au sens de la Convention, une cause exonératoire, un évènement non imputable à la Partie qui l'invoque et qui, s'il n'était pas totalement imprévisible, n'était pas raisonnablement prévisible eu égard à sa durée, sa récurrence, son intensité ou ses conséquences sur le projet () ". 
 16. Il résulte de l'instruction que la société THD 64 n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées dès lors que d'une part, l'avenant n° 2 signé le 31 mars 2020 met en place un nouveau calendrier de livraison des prises ayant tenu compte de la situation particulière et des délais à respecter et que, d'autre part, les titres de perception contestés sanctionnent la période allant du 1er juillet 2020 au 6 mai 2021. La société requérante n'apporte en particulier aucun élément de nature à démontrer, de façon concrète, les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée du fait de cette crise sanitaire, et plus précisément qu'elle n'aurait pas disposé de moyens suffisants ou que leur mobilisation aurait fait peser une charge manifestement excessive à son encontre.  Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une exonération des pénalités de retard mises à sa charge en se fondant sur les dispositions précitées. 
 17. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 
 18. Si la requérante se prévaut d'une atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait une illégalité d'une gravité telle qu'il y ait une nécessité d'écarter l'application des dispositions de la délégation de service public afin de régler le litige. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles doit être écarté.  
 19. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée. 
 20. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif. 
 21. Il résulte de l'instruction que, sur la durée de la délégation de service public en cause, le montant maximal des pénalités contractuelles prévues par la convention est fixé à 46 000 000 d'euros. Par rapport au montant total du chiffre d'affaires prévisionnel tiré de cette délégation de service public sur sa durée totale, d'1 065 467 614 euros et aux subventions d'un montant de 45 264 784 euros, soit un total de 1 110 732 398 euros, le montant du plafond des pénalités contractuelles ne représente que 4,14 %. Ce qui n'est manifestement pas excessif. Les pénalités contractuelles dues par la société THD 64, qui n'atteignent pas à ce jour le plafond prévu au contrat, ne peuvent être considérées comme manifestement excessives, de sorte que les conclusions subsidiaires tendant à la modulation des sommes mises à la charge de la société THD 64 doivent être rejetées.  
 22. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation des titres de perception en litige et, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge.  
 Sur les frais de l'instance :  
 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société THD 64, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat Mixte La Fibre 64 sur ce fondement. 
 D E C I D E : 
 Article 1er : Les requêtes n° 2100398, n° 2100777 et n° 2101763 sont rejetées. 
 Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.  
 Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée THD 64 et au Syndicat Mixte La Fibre 64. 
 Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : 
 Mme Sellès, présidente, 
 Mme Corthier, conseillère, 
 Mme Neumaier, conseillère. 
 Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. 
 La présidente-rapporteure, 
 Signé 
 M. SELLÈS 
 L'assesseure, 
 Signé 
 Z. CORTHIERLa greffière, 
 Signé 
 M. B 
 La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
 Pour expédition : 
 La greffière, 
 Nos 2100398, 2100777, 2101763