Par un jugement en date du 24 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Poitiers a : - constaté le désistement de la société Charier Tp envers la SCP [W]-Leuret et Maître [W] es qualités de mandataire

ayant indiqué elle-même dans le compte rendu de chantier du 22 septembre 2016 le nom de la société de gardiennage en charge de la sécurité du chantier (Mondiale Sécurité Privée) et a produit son attestation

Il conclut à l'absence de préjudice du fait de cette perte de marché, considérant qu'elle lui a permis de vendre sa marchandise disponible à de meilleures conditions de marge.

inhérents à la commande de matériel s'élève à la somme de 35.173,00 euros, soit 10 % du montant du marché de matériel et équipement, -la marge perdue sur la réalisation des travaux s'élève à la somme

/00355 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26 03 2020 à : Me Odile BORDIER avocat au barreau de CHARTRES, Me Marie josé DEVEMY avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE

Mme [W] n'a pas formalisé sa volonté de rompre le marché et n'a pas caractérisé de faute de l'entrepreneur ; la résiliation du marché n'était fondée sur aucun motif légitime.

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. » La société Charier TP n'a pas produit son marché.

Elle nie avoir délaissé le chantier et soutient que le retard serait imputable aux autres corps d'état et un manque de coordination du chantier.

Par lettre recommandée en date du 30 mars 2009, Monsieur Marc X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui se tenait le 7 avril suivant.

Un constat de commissaire de justice du 16 mars 2023 a mis en évidence l'existence de désordres sur le chantier [N].

Le marché ne comporte pas de stipulations mettant à la charge du maître d'ouvrage le raccordement du chantier au réseau public de distribution d'électricité public.

Il ajoute que les époux [U] ne produisent aucun élément démontrant que les travaux réalisés par la société [W] [H], avant l'abandon du chantier, ne correspondent pas aux prestations prévues au marché,

Selon elle, la résiliation du marché par le maître de l'ouvrage procède d'un abandon pur et simple du chantier sans motif légitime et elle fait valoir à l'appui de sa demande en paiement que celles-ci

Elle ne produit par ailleurs aucun élément de preuve de nature à établir la perte de marge brute qu'elle invoque, ne justifiant ni de son chiffre d'affaires ni de son taux de marge.

Monsieur Jean- Marc X... a travaillé sur ce chantier depuis son embauche jusqu' au 04 novembre 1998, date à laquelle la société PEINTURES REUNIES a, par lettre, demandé à l' entreprise Y... de quitter

[F] [B] ait indument prélevé des sommes à son profit pour le chantier réalisé par la société Delta Concept Bat à [Localité 4] comme sur tous les autres chantiers, - juger que la société Delta Concept

Aux termes d'un contrat de chantier signé le 03 mars 2014, Monsieur [O] [T] a été embauché à compter de cette même date par la SAS JDS CONSTRUCTION en tant que chef de chantier ' pour effectuer des travaux

Daniel X... ... ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMES : M. Marc Y...