Le 25 juillet 2000, la CGSS et la société SEFITEC signaient quatre avenants pour tenir compte pour chacun des marchés du changement de titulaire du marché et pour définir la répartition du prix du marché

FINAMUR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 55] S.A.

[V] rappelle d'abord qu'aucun conducteur de travaux n'était présent sur ce chantier et qu'il n'était pas en possession du dossier du chantier contenant notamment les autorisations de chantier, les emplacements

Le constat d'huissier du 25 mai 2018 (p.10) concernant le chantier Trendel est relatif à un chantier qui n'est pas achevé.

L'employeur a annoncé aux clients le changement de politique de l'entreprise sur le refus d'intervenir sur les chantiers dans certaines zones géographiques. M.

O CHARTIER, avocat Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA SELI prise en la personne de

[P], rencontré sur ce chantier, puis à 7 heures 30 devant M.

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2018, la société MD promotions a reconnu devoir à la société FTC réalisations la somme de 30 933,24 euros concernant les travaux réalisés sur les chantiers La Citadelle

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 7 décembre 2007.

décembre 2025 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement à l'audience du 28 avril 2026, date indiquée après prorogation du délibéré **** APPELANTE ETABLISSEMENTS MERRE SEEM, SAS prise

HICK, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.

Le préjudice de la société sous-traitante est ainsi constitué par une perte de chance de retirer le profit escompté de ce chantier.

Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes. ".

Il était stipulé dans cet acte au paragraphe "paiement du prix" : "Ce prix est immédiatement converti d'un commun accord en l'obligation pour l'acquéreur d'édifier pour le compte du vendeur et de lui

Le tribunal a retenu en substance que : sur la recevabilité : la société FB Gestion Privée, anciennement FB Capital, est bien le maître d''uvre des chantiers eu égard aux factures émises par cette

La société QBE Europe fait valoir que la société Créative habitat ne justifie pas de ce que la déclaration d'ouverture de chantier qu'elle produit est bien celle du chantier litigieux, alors que la police

Je vous ai envoyé une lettre de rappel à l'ordre, le 17 Octobre 2019 en déplorant que vous n'ayez pris aucune précaution concernant l'utilisation de cette camionnette de chantier et ce d'autant plus qu'une

Son contrat précisait que les 'missions s'effectuent dans le cadre des chantiers : [Localité 2]' et 's'achèvera au terme des missions sur les chantiers'.

, ainsi que vérifier la bonne prise en compte du délai et veiller au respect des budgets établis et des devis ; que le chef de chantier est informé de la vie de l'entreprise et notamment de ses résultats

S'agissant des tronçons 2 et 9, il résulte de l'instruction que l'ensemble des arrêts de chantier dont se prévaut la société ont été pris en compte dans la prolongation du délai d'exécution contractuel