de dépollution ; - dire quels sont les travaux et moyens nécessaires et, au-delà, toutes les mesures conservatoires ou définitives permettant d’écarter définitivement les dangers présentés par les

deux associations, celle-ci est constituée par l'avancement des travaux dont le planning montre une fin de chantier prévue en 2026 et par les constats des commissaires de justice qui attestent d'un démarrage

et engins nécessaires à la réalisation d'un chantier situé sur une parcelle proche avant l'intervention de l'arrêté litigieux.

travaux n'étaient pas compris dans le prix de son marché.

travaux n'étaient pas compris dans le prix de son marché.

aucune mesure pour que les travaux soient réalisés dans les délais contractuels ; - si des problèmes de conception de l'ouvrage sont apparus en cours de chantier, rendant nécessaires des renforcements

le retard de la réponse à la demande de nettoyer le chantier.

engagements pour respecter les délais stipulés au marché ressortent de la présence de quatre agences dans le département, avec plus de 200 salariés amenés à travailler sur le chantier ; - en estimant

d'espaces de travail et de stockage, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exécution de ses travaux aurait été rendue plus difficile ou retardée. 22.

Les travaux nécessaires à la réalisation du projet de déviation de Châtenois, dans le cadre de l'aménagement de la RN 59 entre Saint-Dié-des-Vosges et Sélestat, ont été déclarés d'utilité publique par

, qui a été à l'origine des retards dans le chantier et dans la réception du bâtiment MCO ; son rapport de fin de mission détaille l'ensemble des faits marquants ayant perturbé le déroulement des travaux

est pris par le maire au nom de l'État ; - Me Chesney a tout d'abord présenté ses observations pour les requérants, en indiquant que l'urgence est caractérisée, l'interruption des travaux plaçant les

est prévue sur une période de trois ans en raison notamment du respect des périodes de nidification de la faune aviaire et ne peut souffrir d'aucun retard ; les travaux de démolition de la façade sont

Elle soutient que : En ce qui concerne la demande d'expertise : - les circonstances du litige et l'impossibilité matérielle d'identifier précisément les travaux qu'elle a réalisés ne permettent plus

, d’un planning Gantt ou d’une optimisation fine d’organisation des travaux et que son offre comprenait peu de visuels légendés, le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre dans l’appréciation des

ne pouvait être privé de sa portée et neutralisé pour déterminer l'offre la plus avantageuse.

Il est, de plus, de nature à diminuer les nuisances sonores et, par suite, à améliorer le cadre de vie des riverains.

Approuve formellement, à une phase d’étude (APD/ AVP/PRO), l’enveloppe travaux, le périmètre des travaux et la date de mise en service ; / 5.