Pour condamner la société Ganova à payer à M. et Mme [D] les pénalités prévues au contrat pour la période comprise entre le jour prévu pour la livraison de l'ouvrage et le jour du prononcé de la résolution

d'un mois après cette livraison.

faire face aux besoins du chantier, de sorte qu'il a été nécessaire de solliciter la société 100Drillon-Net 74 pour renforcer ses équipes et multiplier le nombre de jours d'intervention, alors que la livraison

Le 12 avril 2021, les maîtres de l'ouvrage ont fait part à la société ABS de plusieurs désordres de construction affectant l'ouvrage.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il jugé que la SCI PATRIMOINE n'avait en définitive subi aucun préjudice de retard de livraison de l'ouvrage et en ce qu'il

Le maître de l'ouvrage a contesté la levée des réserves et refusé d'acquitter le solde des travaux tels que facturés par la société Brel.

L'article 1792-6 du même code énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Eden Park [Adresse 4] (la société Eden Park), société de construction-vente, a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction d'une résidence

Noues de Sienne, à raison des pertes d’exploitation subies par le délégataire de service public la première année d’exploitation du pôle touristique de la forêt de Saint-Sever du fait des retards de livraison

Ingenierie devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celles-ci, in solidum, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices résultant des désordres et du retard de livraison

de droit commun de la société SOFIC, aux droits de laquelle vient la société SOCODEM, vendeur tenu de livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; Considérant qu'il résulte des assignations

Le tribunal a estimé que le protocole, qui validait des travaux supplémentaires déjà effectués et prévoyait d'autres travaux supplémentaires, qui modifiait les dates de livraison des ouvrages et qui fixait

Les acquéreurs de lots se sont constitués en l'AFUL Espace [16] (l'AFUL), laquelle s'est substituée à la société Foncière [16] comme maître d'ouvrage pour les contrats et marchés.

Ce devis n’a pas été validé par le maître d’oeuvre ni par le maître d’ouvrage.

En application des dispositions législatives qui précèdent, l'entrepreneur des travaux est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la livraison de l'ouvrage conforme aux stipulations contractuelles

exécutés, l'arrêt retient que la société Maison et jardin affirme avoir remis au maître de l'ouvrage les dossiers des ouvrages exécutés avec la position des réseaux en même temps que les plans de chaque

La responsabilité de l'entrepreneur demeure pleine et entière sur ses ouvrages ».

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d'ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux.

Le premier juge a exactement rappelé, que la livraison de l'ouvrage est distincte de sa réception et que la clause pénale prévue au contrat de construction d'une maison individuelle en cas de retard à

travaux, des malfaçons ou non finitions imputables aux personnes ayant contribué à la construction de l'immeuble ; - dire si les désordres éventuellement constatés : - étaient apparents à la date de livraison