L'huissier a constaté que le mur de soutènement était posé à même le sol sans fondation et commençait à s'écrouler, que ce mur a été habillé par des plaques de placoplâtre, doublées en partie par du lambris

AFFAIRE [S] [F] C/ [W] [V] [N] [J] épouse [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES

N° AFFAIRE [J] [X] C/ [K] [M] épouse [X] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES

N° AFFAIRE [R] [M] épouse [X] C/ [T] [X] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES

N° AFFAIRE [N] [L] épouse [I] C/ [D] [I] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES

exécutoire à Monsieur [X], [R], [S] [V] copie certifiée conforme à Madame [B] [N] le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [X], [R], [S] [V] 4 bis, rue du Général Lacharrière

N° AFFAIRE [I] [C] épouse [P] C/ [F] [P] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES

En tout état de cause, ils concluent à la condamnation in solidum à payer une somme de 1 350 € TTC relative aux travaux préparatoires au niveau des lambris et retouches, celle de 2 423,64 € de leur préjudice

L’expert précise que du fait de l’habillage intégral des combles, pieds droits, rampants et plafond par du lambris, les infiltrations n’étaient pas visibles ou apparentes au moment de la vente, et que

Deux non-conformités étaient relevées sur la pose de lambris en PVC et la pose des gouttières du 1er étage.

constat de commissaire de justice du 11 janvier 2024, qu'il a notamment été constaté de multiples taches d'humidité et une lézarde transversale s’étendant le long du mur, à l'origine caché sous des lambris

Les murs de la chambre 1 sont en bon état en dehors de quelques fissures et des traces de réparations grossières, le lambris du plafond est en bon état d’usage mais présente des traces de peinture.

Les murs et le plafond sont en lambris. Le sol du rez-de-chaussée est en parquet, les murs du salon sont peints.

d’un manque de personnel, elle rencontrait de nombreux retards ne lui ayant pas permis de reprendre les travaux, et a proposé une remise de 5000 € ainsi que la livraison de l’ensemble des bandeaux, lambris

le 13 décembre 2024 par le maître de l’ouvrage, comprenant les réserves suivantes : - Fissures sur murs extérieurs apparues pendant la construction - Reprise charpente (coupe tuile / pare vapeur / lambris

Suivant procès-verbal de constat en date du 29 juin 2022 (pièce n°3), Maître [M], commissaire de justice à [Localité 10], a fait état des désordres suivants : - dans la pièce principale : lambris du plafond

fixations d’assemblage entre les éléments coulissants visibles en raison de vis trop longues et une mauvaise implantation du tiroir sous évier ; - au niveau de l’extension : un défaut de fixation du lambris

évaluation par l’expert dommages ouvrage du montant des réparations, étant précisé que les sommes de 1 020 euros et 768 euros correspondent à des investigations ( recherche de fuite et dépose et repose de lambris