7.6 du CCAP prévoit que le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maîtrise d'œuvre et le forfait définitif sont arrêtés par avenant conformément aux articles 29 et 30 du décret du 29 novembre

En l’espèce, l’article B.3.2.10.1 du CCAP stipule que « En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux [...] il est appliqué au titulaire, et sans préjudice à l’exercice par le maître

Sur les pénalités de retard, elle fait valoir que: - l'article 30-4 du CCAP prévoit qu'en cas de force majeure, les délais sont reportés d'autant et la pandémie Covid 19 peut s'apparenter à un cas de

financières du CCAP de l'accord-cadre s'appliquent à chaque marché subséquent ; - l'article 8-2 du CCAP prévoit une révision annuelle des prix et l'article 8-3 prévoit les modalités de révision ;

du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant, la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante" et l'article 19 intitulé "REPRISE DU PERSONNEL"

d'ouvrage. / Les entrepreneurs dûment convoqués sont tenus d'y assister, sous peine d'application de la pénalité prévue à l'article 5.3.2 du présent CCAP. " Aux termes de l'article 5.3.2 du CCAP : " Des

( ) La garantie à première demande est libérée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie visé à l'article 44-1 du CCAG Travaux, pour autant que le titulaire du marché ait rempli

15 et de l’article 46.4 du CCAG de travaux ; au titre de l’article 46.4 du CCAG, le caractère strictement nécessaire des frais et investissements n’est pas établi ; les dépenses de frais et investissements

Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les stipulations contractuelles de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) l'obligeaient à

aux travaux litigieux, décidés par le conseil municipal de la commune de [Localité 3] le 3 mai 1979 et approuvés par le préfet de l'Eure-et-Loir et le sous-préfet de [Localité 1], respectivement les 19

En troisième lieu, si le GHRMSA soutient que le mémoire du 14 janvier 2019 ne s'analyse pas comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, ce moyen manque en fait dès lors

et la décomposition du prix global et forfaitaire ont été modifiés en cours de procédure comme le permettait, jusqu'au 19 mars, l'article 2.3 du règlement de la consultation ; les documents de consultation

2 du Ccag, -dire et juger que la société Ntb n'a jamais adressé le Dgd à la société Villa Nova venant aux droits de la société Amarante, conformément aux dispositions de l'article 35 du Ccag ; En conséquence

6.1 du CCAP.

47.1 du CCAG travaux de 2009, dans sa version applicable : le procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. du CCAG travaux n’a pas été dressé ; le décompte de liquidation ne doit être notifié qu’après règlement

Par dernières écritures signifiées par RPVA le 05 novembre 2025, la SARL Manufor Fondations demande à la cour au visa de l'article 845 du code de procédure civile et de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet

Aux termes de l'article 4.5.5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun aux lots 2 à 8 : " Compte prorata : Un compte prorata est prévu au marché ; sa gestion est à la charge du lot

a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Faisant droit à l'appel interjeté et statuant à nouveau : Vu les articles 1104 ,1226 ,1229 et suivants du Code Civil, Vu le CCAP