L'allongement de la durée d'intervention de la société Triverio Construction a conduit à une baisse de productivité de son personnel, résultant de l'allongement de la durée du chantier.

Dans ces conditions, ni les modifications de planning et de phasage opérées en cours de chantier, sans allongement de la durée globale du chantier, ni la libération progressive des emprises, dans le but

sécurité ; non-crédibilité de votre rôle auprès des sociétés intervenant sur le site due à votre manque d'engagement personnel, malgré les nombreuses remarques faites à la fois par votre supérieur hiérarchique

Il est précisé à l'article 6 "Durée du contrat de chantier" que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

[Adresse 9] par M [H] en 2015, la gestion du chantier de [Localité 13] représentait une chance inespérée de rétablir des relations commerciales avec un client représentant 12% du chiffre d'affaire de

Le premier juge a retenu que la société Br construction ayant en vain réclamé des paiements en raison de sommes dues par la Sccv sur d'autres chantiers et subissant de ce fait des difficultés de trésorerie

(chantier ligne RTE VILLEJUST) et du 22 juin au 15 juillet 2009 (chantier de GIF SUR YVETTE).

[C] a été victime d'un accident du travail sur le dernier chantier, le 4 août 2016.

[I] [X] a été engagé par la Société [2] terrassement en qualité de compagnon conducteur d'engins ' position N2P1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2013.

du chantier ; Attendu que M.

Y... d'engager seule la société, * que compte tenu du doute sur l'authenticité de l'auteur de la signature de l'avenant, Mr X... ne rapporte pas la preuve que Mr Y... a engagé la société par cet avenant

chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité direct. 31.

[O] pour le chantier de [Localité 5] qui aurait duré du 12 décembre 2018 au 4 novembre 2019 et qui n'a pas été terminé, soit la somme de 70 186 euros, qu'il se fonde sur sa pièce n° 8 intitulée « chiffrage

Les sociétés considèrent que ses participations aux réunions de chantiers n'avaient d'autre but que de tenir informé, en chinois, le gérant de la société.

par le chantier - qu'il n'est pas intervenu sur le chantier [C], qui date de mai 2021 - il conteste le grief sur le chantier Delvas en produisant une photo du garage qui était inaccessible - le chantier

Le 09 juin 2016, il saisissait aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée et de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Se plaignant de désordres et de l'arrêt du chantier, la SCI Autour de la dune et les sociétés Dune média, Dune sound et Around the Word ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [

[E], en charge du lot gros oeuvre du chantier de construction de la maison d'habitation des époux [B], s'est engagé à réaliser les fondations et le dallage, notamment des '[Localité 11] préfabriquées ou

[I] [Z] a été engagé par la société [1] en contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2020.

Installations de chantier : 31.1.1.